Договор N _______

г. Каспийск	                "___"__________ ____ г.	

_______________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и Акционерное Общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Магомедова Гамзы Магомедовича, действующего на основании нотариальной Доверенности, зарегистрировано в реестре № 05/55-Н/05-2024-1-28 от 10.01.2024г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по одновременной подготовке проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее - Работы) по объекту:
(далее – Объект) в том числе:
1.1.1.	Выполнить инженерные изыскания, и (или) подготовить проектную документацию, и (или) разработать рабочую документацию для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) (далее – работы ПИР), Графиком производства работ (приложение № 2 к Договору) (далее – График производства работ), а Заказчик обязуется принять результат работ ПИР и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
•	Результатом выполненной работы ПИР являются: инженерные изыскания, и (или) проектная документация. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по настоящему договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
•	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), передаются в полном объеме и принадлежат АО  «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» от имени которой выступает Заказчик. 
•	Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Договора.
1.1.2.	Выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1) и в объеме работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, разработанной в соответствии с пунктом 1.1.1. (далее – работы по капитальному ремонту) в сроки, предусмотренные Договором в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 2 к Договору), и передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Договора и в Графике производства работ (приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
•	Результатом выполненной работы по капитальному ремонту Объекта, является: капитально отремонтированный объект.
1.2.	 Проектная документация разрабатывается Подрядчиком исключительно для целей настоящего Договора. Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком и получить все необходимые разрешения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.	Рабочая документация разрабатывается Подрядчиком исключительно для целей настоящего Договора. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком и должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ней, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Место выполнения работ: определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и включает в себя стоимость работ ПИР, работ по капитальному ремонту объекта, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсация издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и иные расходы подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: ________________________  в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов, а в случае если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается. 
Лицо, не признаваемое плательщиком НДС, обязано самостоятельно перечислить в бюджет сумму налога, уплаченную в составе цены товаров (работ, услуг) согласно п. 5 ст. 173 НК РФ.
Стоимость работ ПИР составляет: ______________.
Стоимость работ по капитальному ремонту составляет: _________.
2.2. Оплата Работ производится поэтапно, в следующие сроки:
В течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по разработке проектной и (или) рабочей документации.
В течение 7 рабочих дней после итоговой приемки результата работ по капитальному ремонту Объекта.
2.3. Заказчик вправе на свое усмотрение произвести оплату выполненных работ по капитальному ремонту поэтапно, в пределах цены договора с учетом графика производства работ и фактически выполненных подрядчиком работ.
2.4. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах Договора.
2.5. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Договору, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
2.6. Основанием для оплаты выполненного этапа работ по Договору являются: документ о приемке, счет, счет-фактура (если Договор заключен с лицом, являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС).
2.7. Днем оплаты по настоящему Договору будет считаться дата направления заявки на оплату расходов в уполномоченный орган.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9.  Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.10. После прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации (в объеме, указанном в ТЗ) по объекту, и получения положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости объекта строительства Стороны подписывают дополнительное соглашение об утверждении сметной документации по объекту и цены работ соответственно.
2.11. Цена Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
2.12. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает цену Работ, Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (рабочих) рабочих дней предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной цены Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором работы в следующие сроки:
- начальный срок – определяется в Приложении № 2 к Договору;
- конечный срок – определяется в Приложении № 2 к Договору.
3.2. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). Датой начала выполнения Подрядчиком работ по строительству Объекта является дата, наступающая по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты подписания обеими сторонами акта приема передачи строительной площадки, в соответствии с пп. 4.2.8, 4.3.28.7., 4.3.28.8 Договора.
3.3. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы ПИР и/или работы по капитальному ремонту Объекта и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.
3.4. Срок выполнения работ ПИР включает в себя корректировку материалов (в случае ее необходимости) по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы (в случае необходимости ее прохождения).  
3.5. В завершение работ по капитальному ремонту Объекта входит:
- сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
-передача Подрядчиком документов согласно п. 4.3.13., 4.3.27, п. 7.4, п.4.3.28.22, п. 4.3.28.23 Договора.
3.6. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
3.7. Окончание срока исполнения настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
3.8. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ.
3.9. Сроки и даты, указанные в настоящем разделе, а также предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), являются исходными для определения санкций, предусмотренных Договором, в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Запрашивать для проверки договора (Договоры) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), Проектной и (или) Рабочей документацией и настоящим Договором.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, и определять представителей от лица Заказчика, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения и соответствия выполняемых работ Подрядчиком, условиям настоящего Договора и приложений к нему.
4.1.5. Требовать устранения недостатков ранее принятых работ, в том числе в части объема работ и стоимости работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок в соответствии с их компетенцией и полномочиями.
4.1.6. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.7. Рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, сертификаты соответствия, технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее) в течение 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика по письменному запросу Заказчика этих образцов.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленной требованиями к организации работ Технической части входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
4.1.8. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Договором, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.9. Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства. 
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ согласно Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 3 к Договору).
4.1.10. Давать Подрядчику письменное предписание: 
а) об удалении со строительной площадки/объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих проектной и (или) рабочей документации и условиям Договора и приостановлении работ с использованием таких материалов;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
4.1.11. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным со строительством Объекта.
4.1.12. Реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Договором и применимым законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Подрядчиком работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных работ.
4.1.14. При выявлении в период выполнения работ нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил Заказчик имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ.
4.1.15. В случае выявления фактов отступления Подрядчиком от Проектной документации и/или Рабочей документации и/или фактов завышения стоимости строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ Заказчик вправе проводить на объекте строительства проверки (инвентаризацию) за весь период строительства и/или за конкретный период строительства.
4.1.16. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.17. Ссылаться на недостатки работ.
4.1.18. Потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков в соответствии со ст. 397 ГК РФ.
4.1.19. Неоднократно использовать проектную и рабочую документацию, передаваемые Подрядчиком по настоящему договору, для строительства иных объектов.
4.1.20. Контролировать содержание Общего журнала производства работ по форме N КС-6, Журнала учета выполненных работ по форме N КС-6а, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.
4.1.21. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится очевидно невозможным.
4.1.22. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 5 дней со дня его назначения в порядке, установленном Договором.
4.1.23. Отказаться от подписания Акта о приемке выполненной работы (результата отдельного этапа исполнения Договора), Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Акта приемки объекта капитального строительства, и от оплаты выполненных работ, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ на объекте, до устранения Подрядчиком выявленных нарушений. 
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.
4.2.2. Направить Подрядчику требование о безвозмездном внесении изменений в проектную и (или) рабочую документацию, документ, содержащий результаты инженерных изысканий (далее – техническая документация), а также о возмещении причиненных убытков, в случае обнаружения недостатков в технической документации или в изыскательских работах в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта.
4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (поставленное оборудование) в соответствии с настоящим Договором.
4.2.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.5. Обеспечить Подрядчика в случае необходимости исходными данными, в целях выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором в течение 10 рабочих дней с даты обращения Подрядчика о необходимости представления исходных данных.
4.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
4.2.7. При поступлении от Подрядчика проекта дополнительного соглашения к договору, в котором фиксируется изменение адресов и (или) реквизитов, рассмотреть его и при отсутствии разногласий согласовать в срок не позднее 7 рабочих дней.
4.2.8. Передать Подрядчику в порядке, установленном настоящим Договором, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение такой государственной экспертизы проектной документации обязательно), рабочей документации, документа, содержащего результаты инженерных изысканий:
4.2.8.1. Разрешение на строительство Объекта, по акту приема-передачи документации по исполнению Договора (данный пункт применяется в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства).
4.2.8.2. Разделы Рабочей документации (согласованные и утвержденные в установленном законодательством порядке), в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре со штампом производства работ.
4.2.8.3. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки. 
4.2.9. Обеспечить строительный контроль и надзор за строительством Объекта (объемом работ, качеством выполненных работ, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.
4.2.10. Передать Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения разрешения на строительство объекта информацию о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством Объекта (данный пункт применяется в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства).
4.2.11. По письменному сообщению, Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию в течение срока, установленном настоящим Договором организовать совместно с Подрядчиком приемку надлежащим образом выполненных работ в соответствии с установленным порядком.
4.2.12. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Договором, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
4.2.13 В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
4.2.14. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема работ и стоимости выполненных Подрядчиком работ Проектной и (или) Рабочей документации, Актам о приемке выполненных работ (КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
4.2.15. Контролировать создание и сохранность подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» (данный пункт применяется в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства).
4.2.16. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
4.2.17. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам.
4.2.18. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по Договору.
4.2.19. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
4.2.20. Исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Договором и применимым законодательством Российской Федерации.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчётную документацию по итогам выполнения работ ПИР в соответствии с п. 4.3.13., 4.3.27, 4.3.28.22,4.3.28.23 Договора.
4.3.2. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.
4.3.3. Обеспечивать соответствие выполняемых работ и (или) результат работ Техническому заданию, требованиям качества, безопасности труда, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, в соответствии с действующими в РФ СНиП, ГОСТ, установленными законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.3.5. При обнаружении недостатков в проектной документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать проектную документацию.
4.3.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.    Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
4.3.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, КПП, банковских реквизитов, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения, оформленного в виде проекта дополнительного соглашения к Договору. В случае непредставления в установленный срок уведомления о соответствующем изменении реквизитами Заказчика будут считаться указанные в Договоре.
4.3.8. При поступлении от Заказчика проекта дополнительного соглашения к Договору, в котором фиксируется изменение адресов и (или) реквизитов, рассмотреть его и при отсутствии разногласий согласовать в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
4.3.9. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку в соответствии с условиями Договора.
4.3.10. Предоставлять по запросам Заказчика письменно в течение 2 (двух) рабочих дней информацию о ходе исполнения Договора. 
4.3.11. Незамедлительно информировать Заказчика: 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ; 
- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 
- о приостановлении или прекращении работы.
4.3.12. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.  
4.3.13. Передать Заказчику проектную и (или) рабочую документацию с учетом внесенных изменений по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в формате в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/ПР), Word, Exсel.
Проектная документация в электронном виде должна передаваться в следующих форматах:
-текстовые материалы - DOC, DOCX, RTF, ODT (для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы), PDF (для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения);
-графические материалы (чертежи) - TIF, PDF, DWG;
-таблицы - XLS, XLSX,ODS (для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат, графическую часть в виде файлов в формате dwg, а также в форматах, согласно требованиям приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр (наименование и структура электронных документов должны соответствовать наименованию и структуре документов на бумажном носителе при этом электронные документы в формате «.pdf» и «.dwg» предоставляются с обязательной возможностью копирования текста);
-тома с соответствующими приложениями (чертежи, схемы) должны передаваться в переплетах.
Комплекты проектной и (или) рабочей документации передаются в переплетах, прошитые и пронумерованные сквозной нумерацией, сложенными под формат А4, с указанием количества листов, скрепленные печатью организации.
4.3.14. Контролировать сроки выполнения субподрядчиками своих обязательств.
4.3.15. При выполнении работ по инженерным изысканиям, подготовки проектной и (или) рабочей документации направлять Заказчику в составе, указанном в Техническом задании:
-отчеты о ходе выполнения работ - не реже одного раза в две недели;
-результаты устранения замечаний, полученные по результатам рассмотрения отчета о ходе выполнения работы – не позднее чем через 5 дней после получения соответствующих замечаний.
4.3.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.                                 
4.3.17. С даты приемки результатов выполненных работ ПИР передать исключительные права в полном объеме на результаты выполненных работ, а также на результаты интеллектуальной деятельности Заказчику.
4.3.18. Передать Заказчику исключительные права на разработанные архитектурный проект проектную документации, включающие в себя все права, предусмотренные статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3.19. Стороны установили, что составление отдельного договора об отчуждении исключительных прав или отдельного авторского договора не требуется.
4.3.20. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных работ и отчуждаемые Заказчику исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении проектной документации.
4.3.21. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
4.3.22. Подрядчик подтверждает, что все возможные произведения архитектуры и градостроительства, входящие в состав проектной документации, разработанной по Договору, созданы в рамках исполнения служебных обязанностей или служебного задания работниками Подрядчика, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений, входящих в состав проектной документации. 
4.3.23. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из отчуждаемых ему исключительных прав на произведения, входящие в состав проектной документации, разработанной по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случаях неблагоприятного для Заказчика решения (судебного решения) принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
4.3.24. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
4.3.25. Надлежащим образом выполнить все работы по строительству Объекта, в объеме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки согласно Графику производства работ (приложение № 3 к Договору), в соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей документацией, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику.
4.3.25.1. Обеспечить выполнение работ по Договору в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.
4.3.25.2. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации и (или) рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
Перечень документации, необходимой для выполнения работ включает в себя:
- Рабочая документация;
- общий журнал работ;
-график производства работ;
- специальные журналы работ;
–исполнительная документация – текстовые и графические материалы подготовленные в соответствии с разделом II РД-11-02-2006, утвержденной приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, пунктом 8.2.1 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);
- материалы фотофиксации.
Подрядчик ведет общий журнал производства работ по форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, Журнал учета выполненных работ по форме N КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, и Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр.
4.3.25.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.3.25.4. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.3.25.5. Устранять за свой счет в срок, установленный органом контроля, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки.
4.3.25.6. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимую для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию(данный пункт применяется в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства).
4.3.25.7. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Договором предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования (далее - ПНР). По результатам ПНР Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ.
4.3.25.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.
4.3.25.9. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах), если иной срок не установлен в уведомлении (акте о выявленных недостатках).
4.3.26. Обеспечить:
4.3.26.1. Представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.
4.3.26.2. Ежемесячное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представление Заказчику Отчета о выполненных работах по исполнению Договора.
4.3.26.3. 
4.3.26.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
4.3.26.5. Фотофиксацию работ, в которой отражается ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
4.3.26.6. Участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости — представителей) Подрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.
4.3.26.7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.2.8 Договора, принять по Акту приемки строительную площадку.
При приемке Места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых Материально-технических ресурсов и оборудования.
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению).
4.3.26.8. Приступить к выполнению строительных работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания сторонами Акта приемки строительной площадки.
4.3.26.9. Не позднее 10 (десяти) дней с даты приемки строительной площадки возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.
4.3.26.10. Осуществить присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС и техническими условиями за свой счет.
4.3.26.11. Осуществить в соответствии со СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» создание геодезической разбивочной основы строительной площадки и сохранность знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передать их Заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
4.3.26.12. Назначить в течение 5 (пяти) дней, следующих за датой подписания настоящего Договора, лиц, ответственных:
-за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями настоящего Договора;
-за ведение исполнительной документации;
-за производство строительно-монтажных работ;
-за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
-за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
4.3.26.13. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адресаелей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
4.3.26.14. Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
4.3.26.15.  Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
4.3.26.16. Выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
4.3.26.17. Разработать и согласовать в установленном порядке с Заказчиком, а в случае привлечения Заказчиком по договору организации, осуществляющей строительный контроль, с такой организацией, проект производства работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты сообщения Подрядчику сведений о лице, ответственном со стороны Заказчика за осуществление строительного контроля по объекту, либо сообщения Заказчиком Подрядчику о заключении Договора на осуществление строительного контроля; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения работ субподрядными организациями согласно Графику производства работ.
4.3.26.18. Известить Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и (или) авторский надзор, о готовности освидетельствования и приемки работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – Скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее соответственно - Ответственные конструкции и Участки систем) не позднее чем за три рабочих дня до начала приемки соответствующих работ. Перечень Скрытых работ, Ответственных конструкций, Участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектной и Рабочей документацией.
4.3.26.19. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком или организации, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования Скрытых работ, актов промежуточной приемки Ответственных конструкций, Участков систем. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком или организацией, осуществляющей строительный контроль,  актов освидетельствования Скрытых работ, актов промежуточной приемки Ответственных конструкций, Участков сетей, при условии, если Заказчик или организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, не прошедших освидетельствование в установленном порядке, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
4.3.26.20. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
4.3.26.21. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с ПОС.
4.3.26.22. Сдавать результаты выполненных Работ Заказчику поэтапно с подтверждением их приемки путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 (далее - форма N КС-2) и Актов освидетельствования скрытых работ.
Документы, содержащие результаты выполненных работ, обязательно оформляются сопроводительным письмом и направляются в адрес Заказчика.
4.3.26.23. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль о готовности Объекта к приемке, подготовить к дате завершения строительства в соответствии с Графиком выполнения работ следующие документы: Акт приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма N КС-9).
4.3.26.24. В случае сдачи работ (ввода Объекта в эксплуатацию) в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.26.25. Немедленно известить Заказчика: 
- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком не монтируемого оборудования, Проектной и/или Рабочей документации;
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- об иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.26.26. Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
В этот же срок вывезти с земельного участка принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительное оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.
4.3.26.27. Обеспечить перевозку и утилизацию отходов строительства и сноса, в том числе грунтов (далее ОССиГ) на специализированных объектах приема и переработки ОССиГ, внесенных в соответствующий Реестр, с предоставлением подтверждающих документов о сдаче/приеме всего объема образуемых на строительном объекте отходов (реестр и копии погашенных талонов на приемку ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу).
4.3.26.28. Произвести индивидуальное испытание монтируемого оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
4.3.26.29. Нести ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
4.3.26.30. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства, а также расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на Объект), а также затраты по вводу объекта в эксплуатацию (затраты на техническую инвентаризацию вводимых строений).
4.3.26.31. Нести затраты по инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
4.3.26.32. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства. 
4.3.26.33. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней, при получении соответствующего запроса (требования), все необходимые документы и информацию.
4.3.26.34. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций. Представить Заказчику приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.
4.3.26.35. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, необходимый объем работ согласовать с балансодержателем инженерной коммуникации и выполнить ремонтные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения за свой счет.
4.3.26.36. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.3.26.37. Обеспечить документарную проверку сопроводительных и эксплуатационных документов по закупаемым материалам и оборудованию.
4.3.26.38. При входном контроле кабельной продукции дополнительно проверить конструкции и геометрические размеры, провести анализ качества и дефектности элементов, идентификацию материалов. При необходимости провести углубленный лабораторный контроль кабельной продукции.
4.3.26.39. Обеспечить сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ. Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций и изделий, и оборудования до передачи результата работ Заказчику.
4.3.26.40. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Обеспечивать предоставление Заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
4.3.26.41. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.3.26.42. Подрядчик обязан при необходимости получить ордер на земляные работы не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, связанных с разработкой грунта, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, а в случаях, установленных регламентом регулирующего выдачу такого ордера органа, не позднее такого установленного срока, и передать его копии Заказчику не позднее следующего рабочего дня.
4.3.26.42.1. Подрядчик обязуется получить всю необходимую разрешительную документацию для выполнения Работ. В случаях если получение разрешительной документации Подрядчиком от своего имени невозможно в соответствии с требованиями законодательства, то данная обязанность выполняется им на основании полномочий, предоставленных Заказчиком.
4.3.26.43. Оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки лично либо с привлечением соисполнителей;
4.3.26.44. Использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества.
4.3.26.45. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету, Договора для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.3.26.46. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.26.47. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
4.3.26.48. Представлять по запросу Заказчика Акт сверки расчетов.
4.3.26.49. Заключить дополнительное соглашение о снижении цены Договора, если при исполнении Договора цена Договора превышает сметную стоимость строительства объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации. Цена Договора должна быть уменьшена с учетом сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, определенной по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации.
4.3.26.50. Технология работ, применяемая Подрядчиком, должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для работ соответствующего вида.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы). 
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.
4.4.3. Выполнить Работы по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике производства работ (досрочно). В случае досрочного выполнения Работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата Работ.
4.4.4. В случаях, когда выполнение Работ по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части Работ.
4.4.5. По согласованию выступать от имени Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Договора, в государственных органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих организациях.
4.4.6. Привлечь по согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) строительно-монтажных работ, предусмотренных в Проектной и (или) Рабочей документации. 
4.4.7. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Договора и/или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.
4.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.4.9. Особенности привлечения субподрядчиков
4.4.9.1. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков).
4.4.9.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). Декларация предоставляется в том случае, если субподрядчик принадлежит к числу субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.
4.4.9.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиками в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
4.4.10. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором. 
4.4.11. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.4.12. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. Запрошенные (в письменной форме) разъяснения и уточнения должны быть представлены Заказчиком в срок не позднее 10 рабочих дней.
Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору. 
4.4.13. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.14. Досрочно исполнить обязательства по Договору только по письменному согласованию с Заказчиком, без права требования увеличения Цены Договора.
4.4.15. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором. 
4.4.16. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Порядок сдачи-приемки выполненных работ ПИР:
5.1.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику предусмотренные Порядком проведения государственной экспертизы и действующим законодательством Российской Федерации материалы и документы, в частности, проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Проектная документация должна содержать, в случае необходимости, результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие согласование проектных решений с эксплуатирующими организациями, сетевыми организациями, а также со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами.
Материалы и документы в электронной форме должны соответствовать требованиям законодательства РФ к формату документов, представляемых в электронной форме. 
5.1.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком материалов и документов, указанных в пункте 5.1 Договора, Заказчик представляет (направляет) указанную документацию для проведения государственной экспертизы в соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы. Оплата затрат по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий производится заказчиком за свой счет. 
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, расходы на исправление замечаний и корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также расходы на повторное проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий возлагаются на Подрядчика.
5.1.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, уведомляет Подрядчика о получении:
либо положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о совершении Подрядчиком дальнейших необходимых действий для осуществления Заказчиком приемки результатов выполненных работ по контракту
либо отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о невозможности осуществления приемки результатов выполненных работ по контракту, об устранении за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы.
5.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком, предусмотренного пунктом 5.1.3 Договора уведомления, Подрядчик направляет Заказчику документ о приемке, счет на оплату, счет-фактуру (если подрядчик использует общую систему налогообложения), а также передает Заказчику материалы и документы, указанные в пункте 5.1 Договора, проектную и (или) рабочую документацию в соответствии с п.4.3.13 Договора.
Состав и структура электронной версии проектной документации, результатов инженерных изысканий, рабочей документации должны быть идентичны по отношению к составу и структуре указанных документов, представленных на бумажном носителе.
При передаче указанных выше материалов и документов на бумажном носителе Подрядчик должен обеспечить возможность в своем присутствии (либо присутствии уполномоченных подрядчиком лиц) осуществить заказчиком проверку (сверку) получаемых на бумажном носителе материалов и документов на соответствие приложенной описи. 
5.1.5. Приемка выполненных работ в соответствии с Договором осуществляется заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Заказчику документа о приемке.
5.1.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком документа о приемке. 
5.1.7. С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику. Исключительные имущественные права на объекты авторских и/или смежных прав, принадлежащие Заказчику, в частности включают в себя: право неоднократно использовать или разрешать использовать архитектурный и/или строительный проект, в том числе путем полной передачи прав третьим лицам, исключительное право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ, переработку архитектурного проекта, разработанной на его основе документации для строительства, а также изображений архитектурного объекта, право на переделку, достройку и реконструкцию построенного объекта без дополнительного согласования с Подрядчиком и/или авторами, право по своему усмотрению решать вопрос о привлечении авторов к реализации проекта, право по своему усмотрению разрешать или запрещать фото-видеосъемку объекта, построенного с использованием архитектурного проекта и другой проектно-строительной документации.
5.1.8. Заказчик оплачивает работы по разработке проектной и (или) рабочей документации с учетом фактически выполненных подрядчиком работ по подготовке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Срок оплаты составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком, надлежаще оформленного Акта о приемке выполненной работы (результата отдельного этапа исполнения контракта) в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.2. Порядок сдачи-приемки работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта.
5.2.1.1 Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с п.3.2. Договора.
5.2.1.2. Обеспечение строительства Объекта материалами, конструкциями, изделиями и оборудованием при выполнении работ по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком.
Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.1.3. Все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также Проектной и Рабочей документацией, входной лабораторный контроль. 
5.2.1.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (далее – журнал), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
5.2.1.5. Подрядчик письменно за 72 часа до начала приемки извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
5.2.1.6. Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
5.2.1.7. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 настоящего Контракта, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
5.2.1.8. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и (или) авторский надзор, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего срока выполнения работ. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.
5.2.1.9. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной и Рабочей документацией, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (данный пункт применяется в случае, если заключается договор на строительство нового объекта капитального строительства).
5.2.2. Порядок приемки 
5.2.2.1. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает предварительную приемку результатов работ, выполненных Подрядчиком по каждому из этапов, а также итоговую приемку результата всех работ по Договору.
5.2.2.2. По окончании всех работ по Договору, а также каждого этапа работ Подрядчик обязан в течение 3 дней уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.
5.2.2.3. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности результата работ к приемке обязан осуществить приемку в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.
5.2.2.4. Приемка Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком по каждому отдельному этапу, а также итоговая приемка результата всех выполненных по Договору работ сопровождаются оформлением актов.
5.2.2.5. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, условиями настоящего Договора,
5.2.2.6. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в сметную документацию, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также исполнительную документацию.
5.2.2.7. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии договором, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном порядке.
5.2.2.8. Подрядчик ежемесячно в срок до 25-го числа отчетного месяца представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект документов (оригиналы):
-акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) – 4 экз. на бумажном носителе 1 экз. в электронном виде;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС – 3) – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;
-счет на оплату – 1 экз. на бумажном носителе; 
-счет-фактура 1 экз. на бумажном носителе (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);
-исполнительную документацию – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.
Комплект исполнительной документации по Объекту на выполненные объемы Работ с отметкой   представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор, включает:
-накладные на оборудование и материалы (при закупке оборудования);
-ОС-15 (при монтаже оборудования);
-договор с полигоном и справки на вывоз мусора (при вывозе мусора);
-акты на возврат материалов (при демонтаже);
-счета-фактуры на материалы;
-журнал учета выполненных работ (форма № КС – 6а);
-акты приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, а также другие акты по технологии работ; 
-исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных работ;
-копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
-выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
-копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком.
Подрядчик представляет Заказчику смету на расшифровку непредвиденных затрат вместе с актом, с подписью лиц, ответственных за осуществление авторского надзора, технического надзора.
В электронной версии сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в формате Excel.
5.2.2.9. При обнаружении в ходе приемки недостатков выполненных работ стороны составляют акт о недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки и обязательства сторон, возникшие в связи с их выявлением.
5.2.2.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической и сметной документации, требований норм и правил выполнения данных Работ, установленных законодательством Российской Федерации, технических условий, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком таких отклонений.
5.2.2.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5.2.2.12. Окончательная приемка работ осуществляется после получения Заказчиком от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ. О своей готовности сдать результаты работ Заказчику (сформированной им приемочной комиссии) Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до наступления срока выполнения работ.  
5.2.2.13. Подрядчик не менее чем за 7 рабочих дней до даты окончательной приемки работ по Договору передает Заказчику Исполнительную документацию на результаты выполненных по настоящему Договору работ в 2 (двух) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной на протяжении выполнения работ документации, фактически выполненным работам. 
5.2.2.14. Выявленные в процессе проведения окончательной приемки результата работ замечания, недостатки, дефекты должны быть устранены Подрядчиком в отведенный приемочной комиссией срок.
5.2.2.15. Окончательная приемка работ по настоящему Договору оформляется итоговым Актом приемки выполненных работ (форма КС-11). Акт составляется в 4 (четырех) экземплярах и подписывается представителями Заказчика и Подрядчика (данный пункт применяется в случае, если заключается договор на реконструкцию либо строительство нового объекта капитального строительства).
5.2.2.16. Оформление окончательной приемки работ производится Заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений Объекта, его конструктивных элементов, проверок документов Подрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта Рабочей документации, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.
5.2.2.17. Подрядчик обязан в течение 10 дней после приемки Заказчиком результата работ вернуть предоставленную ему Заказчиком документацию по Договору.
5.2.2.18. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.2.2.19. Результаты совместного обсуждения Заказчиком и Подрядчиком вопросов, связанных с производством работ могут быть оформлены протоколом совещания.
5.2.2.20. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания Акта приемки выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и рабочей документации, в том числе и те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков в период выполнения подрядных работ на объекте по проектной и рабочей документации, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней (если иной срок не установлен в уведомлении) с момента получения письменного уведомления от Заказчика безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной и рабочей документации.
6.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида, и требованиям, которые указаны в Приложении № 1 к Договору ("Техническое задание").
6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической задании и в обязательных для сторон нормах и правилах, а также за недостижение указанных в техническом задании, проектной документации показателей объекта.
6.4. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.5. Гарантийные обязательства
6.5.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет.
При этом гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, материалы, входящие в состав результата работ, ограничивается гарантийным сроком их производителя.
6.5.2. Гарантийные сроки исчисляются с момента фактической приемки результата всех работ Заказчиком.
6.5.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
6.5.4.  Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
6.5.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем получения письменного извещения заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.5.6. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.
6.5.7. Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 15 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.5.8.  В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.5.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
6.5.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, заказчик для их подтверждения вправе:
- привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
- подписать акт в одностороннем порядке.
6.5.11. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
6.5.12. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки Заказчиком результата выполненных работ несет Подрядчик.
7.1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования несет Подрядчик.
7.2. Охрану объекта в период капитального ремонта до приемки Заказчиком результата работ, в т.ч. охрану предоставленных для выполнения работ материалов и оборудования обеспечивает Подрядчик собственными силами и за свой счет.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8.1. В ходе производства работ подрядчик обязуется выполнять мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной безопасности, экологической безопасности и других норм безопасности и по охране окружающей среды, обязательность выполнения которых предусмотрена законом и иными правовыми актами.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.
Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 Правила, устанавливают порядок определения в Договоре:
размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф).
9.2. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
9.3. Взыскание неустойки с Подрядчика
9.3.1. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).
9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 настоящих Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.
9.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
9.3.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3.8. Предусмотрена ответственность Подрядчика в части привлечения к выполнению работ субподрядчика в нарушение условий Договора, а также в случае непредставления информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью.
9.3.9. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.10. В случае просрочки освобождения по окончании работ объекта Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пеней в размере 0,2% (ноль целых и две десятых) процента от стоимости Договора за каждый день просрочки.
9.3.11. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат работ в связи с его ненадлежащим качеством Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере:
а) 10 % процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 % от цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 2 % от цены договора в случае, если цена договора составляет от 10 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
г) 1% от цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
д) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
9.3.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.3.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
9.3.15. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
9.4. Обстоятельства непреодолимой силы
9.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.).
9.4.2. Сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.4.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 7 рабочих дней, а также подтвердить данные обстоятельства документом, выданным уполномоченным органом государственной или муниципальной власти, и (или) заключением, выданным торгово-промышленной палатой, и (или) фотографиями, видеосъемкой, которые не должны оставлять сомнений в том, кем, когда и при каких обстоятельствах они сделаны, и (или) (доказательство).
9.4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 90 дней, либо в результате этих обстоятельств объекту причинен значительный, по мнению хотя бы одной стороны, ущерб, стороны должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения работ. При невозможности договориться в течение 60 дней любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора, влекущие за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, не противоречащие действующему законодательству, возможны по соглашению Сторон и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В случае наличия разногласий при внесении изменений в условия настоящего Договора Стороны вправе урегулировать данное разногласие подписанием протокола разногласий.
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено законом или Договором.
10.3. Отказ от исполнения Договора
10.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным законом и иными нормативными актами, а также в следующих случаях:
-	пропуск Подрядчиком начального срока выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-	систематическое нарушение Подрядчиком сроков завершения отдельных этапов работ, которое влечет увеличение конечного срока выполнения работ более чем на 30 дней;
-	несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков влечет увеличение конечного срока выполнения работ более чем на 30 дней;
-	неоднократное нарушение Подрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.
10.3.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, в связи с существенным нарушением подрядчиком условий договора, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
10.3.3. При одностороннем отказе от Договора Заказчик должен направить Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через 10 дней после получения Подрядчиком данного уведомления.
10.3.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ. 
10.4. Если одной из сторон Договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора.
10.5. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.
10.6. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.7. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора, стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.
11.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре, или посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указанно в уведомлении). 
Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
-дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
-дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
11.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий договора осуществляется в порядке, который предусмотрен договором, за исключением случаев, при которых законодательством установлен иной порядок обмена такими документами.
11.5. Любое уведомление, которое направляет Заказчик Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указанно в уведомлении).
 Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.
11.6. Обязательный досудебный претензионный порядок
11.6.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
11.6.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
11.6.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.
11.6.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
11.7. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Республики Дагестан. 
11.8. Каждая из сторон подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
11.9. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
11.10. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;
-	передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;
-	совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
11.11. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.12. В отношении третьих лиц стороны обязуются:
-проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;
-не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
-не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.2. Подрядчик ознакомлен с Уставом АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».
12.3. 	Подрядчик ознакомлен с Уставом АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», в том числе в части ограничения полномочий генерального директора Общества».
12.4. 	Стороны подтверждают об отсутствии заинтересованности при совершении указанной сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ. 
12.5. Стороны подтверждают, что совершаемая сделка не является крупной для Общества (Заказчика) в силу статьи 78 Закона об акционерных обществах.
12.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
12.7.1. Приложение № 1. Техническое задание;
12.7.2. Приложение № 2. График производства работ;
12.7.3. Приложение № 3. Расчет цены договора.

13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:	Подрядчик:	
АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	
	
ОГРН 1220500004900
ИНН 0554008950
КПП 055401001
Юр. адрес: 368304 г. Каспийск Кирпичное шоссе 13Б, 3 этаж, офис 56
Фактический адрес: Кирпичное шоссе 13Б, 3 этаж, офис 56
Телефон: +7 (8722) 55-16-68
Электронная почта: aoyeord@mail.ru
Р/с 407 028 107 603 200 172 62
в Ставропольском Отделении №5230 ПАО Сбербанк РФ г. Ставрополь
К/с 301 018 109 070 200 00 615
БИК 040702615	ОГРН
ИНН 
КПП 
Юр. адрес: 
Фактический адрес: 
Телефон: 
Электронная почта: 
Р/с 
в 
К/с 
БИК 	
От имени Заказчика:
Зам. генерального директора по коммерческим вопросам	От имени Подрядчика:
(должность)  	
 
                         /Г. М. Магомедов/    	 
                         /                 /
	
М.П. (при наличии)	М.П. (при наличии)	

Приложение № 1
к договору подряда 
                                                          №________________ 
                                              от "        "                  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.	Подрядчик обязуется выполнить следующие работы и сдать их результат Заказчику:
№ п/п	Содержание (вид) работы	Объем	Требования к качеству (нормативный документ)	

 	 	 	 	
2.	Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик	Подрядчик	
Наименование:	Наименование:	
От имени Заказчика:
представитель по доверенности	От имени Подрядчика:
    (должность)	

                         /      (Ф.И.О.)    /	
                          /      (Ф.И.О.)      /
	
М.П. (при наличии)	М.П. (при наличии)	

	

Приложение № 2
к договору подряда 
                                                            №________________ 
                                              от "        "                  2024 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
- начальный срок —                    ;
- конечный срок —                     .

2.Содержание и сроки завершения этапов работ:
Номер этапа	Содержание (вид) работ	Объем	Начало работ	Окончание работ	
1	1.1.			 	
	1.2.			 	
	1.3.			 	
Окончание работ по этапу № 1	 	

	 	 	 	 	
Окончание работ по этапу №        	 	
3.	Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик	Подрядчик	
Наименование:	Наименование:	
От имени Заказчика:
представитель по доверенности	От имени Подрядчика:
    (должность)	

                         /      (Ф.И.О.)        /	
                          /      (Ф.И.О.)        /
	
М.П. (при наличии)	М.П. (при наличии)	

		

Приложение № 3
к договору подряда 
                                                               №______________
                                                от "        "                  2024 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1. Цена работ по Договору составляет:
№ п/п	Содержание (вид) работы	Единица измерения	Объем	Цена за единицу, рублей, включая НДС	Стоимость, рублей, включая НДС	

	 	 	 	 	 	
Итого:	 	
Итого цена работ по смете составляет                        (                    ) рублей, включая НДС (       %).

2. Проектно-сметная документация.
(приложена в виде отдельных файлов к документации о закупке (ЗПЭФ) № _________ на сайте www.zakupki.gov.ru)
3.Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик	Подрядчик	
Наименование:	Наименование:	
От имени Заказчика:
представитель по доверенности	От имени Подрядчика:
    (должность)	

                         /      (Ф.И.О.)        /	
                          /      (Ф.И.О.)        /
	
М.П. (при наличии)	М.П. (при наличии)